Condizioni di vendita

Applicazione delle presenti condizioni

Le presenti condizioni generali disciplinano tutti i rapporti di fornitura fra le parti, salvo eventuali deroghe previamente concordate e sottoscritte. Le presenti condizioni, anche nei casi di deroghe concordate per iscritto, continueranno ad applicarsi nelle parti contrattuali non derogate.

Formazione del contratto

L’accettazione, da parte del compratore dell’offerta o la conferma d’ordine da parte di HPS ITALIA S.r.l, comunque effettuata, comporta l’applicazione del contratto di vendita e delle sue condizioni generali, e ciò anche quando l’accettazione avvenga mediante la semplice esecuzione del contratto. Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di HPS ITALIA S.r.l non sono per la parte acquirente impegnative fino a quando non siano confermate da HPS ITALIA S.r.l stessa.

Campioni e modifiche

Le dimensioni, gli schemi di lavorazione, e di montaggio, i prezzi, i rendimenti, i colori e altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, annunci pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi o altri documenti illustrativi, le caratteristiche dei campioni e modelli inviati da HPS ITALIA S.r.l al compratore, hanno carattere di indicazioni approssimative. Questi dati a meno che menzionati nell’offerta o nell’accettazione scritta da HPS ITALIA S.r.l, come tali, non hanno valore impegnativo. HPS ITALIA S.r.l si riserva di apportare in qualunque momento ai proprio prodotti modifiche tecniche non sostanziali dettate da esigenze di produzione, senza obbligo di comunicazione.

Garanzia

Conformità dei prodotti - Nei termini previsti dal seguente articolo, HPS ITALIA S.r.l garantisce la conformità dei prodotti forniti; con il termine di conformità dei prodotti si intende che essi corrispondono per qualità e tipo a quanto stabilito nel contratto e che sono esenti da vizi che potrebbero renderli non idonei all’uso a cui sono destinati. Sulle qualità il compratore riconosce a HPS ITALIA S.r.l le tolleranze d’uso. Estensione della garanzia – La garanzia per vizi è limitata ai soli vizi dei prodotti conseguenti a difetti di materiale o di costruzione riconducibili a HPS ITALIA S.r.l, e non si applica nel caso in cui il compratore non provi di aver effettuato una corretta istallazione ed uso dei prodotti. HPS ITALIA S.r.l non risponde inoltre dei difetti di conformità derivanti da eventuali schiacciamenti o graffiature dei prodotti causati dal trasporto e dalla movimentazione. Qualora, secondo quanto specificato nell’articolo Campioni e modifiche, HPS ITALIA S.r.l abbia apportato delle modifiche tecniche ai prodotti, ne garantisce le medesime prestazioni funzionali ed applicative. HPS ITALIA S.r.l non risponde inoltre dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all’usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua. In nessun caso HPS ITALIA S.r.l è responsabile per difetti di conformità che abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al compratore.

Installazione dei prodotti

HPS ITALIA S.r.l non garantisce gli eventuali vizi dei prodotti derivanti da una non conforme installazione degli stessi.

Reclami

Il compratore è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l’assenza di vizi entro otto giorni dal ricevimento dei prodotti e comunque, prima di effettuare qualsiasi lavorazione aggiuntiva sugli stessi. I reclami devono essere effettuati medianti lettera raccomandata indirizzata alla HPS ITALIA S.r.l e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità constate. Il compratore decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che HPS ITALIA S.r.l richieda o se, avendo HPS ITALIA S.r.l fatto richiesta di restituzione dei prodotti difettosi a proprie spese, il compratore ometta di restituire tali prodotti entro otto giorni dalla richiesta.

Rimedi

In seguito alla regolare denuncia del compratore, HPS ITALIA S.r.l a sua scelta potrà: fornire gratuitamente franco fabbrica al compratore prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultanti difettosi o non conformi a quanto pattuito, entro un termine ragionevole avuto riguardo dell’entità della contestazione, o, accreditare al compratore una somma di denaro pari al valore della merce non conforme o difettosa. HPS ITALIA S.r.l potrà in tal caso esigere la resa dei prodotti difettosi che diventano di sua proprietà.

Limitazione delle responsabilità di HPS ITALIA S.r.l

L’eventuale risarcimento di qualsiasi danno al compratore non potrà superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati, il compratore non potrà quindi avanzare altre richieste di risarcimento del danno ed esclude ogni altra possibile responsabilità di HPS ITALIA S.r.l comunque originata dai prodotti forniti. In nessun caso HPS ITALIA S.r.l potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali.

Norme tecniche e responsabilità del produttore

Le caratteristiche tecniche dei prodotti HPS ITALIA S.r.l si attengono alle normative vigenti in Italia, il compratore si assume per intero il rischio di una eventuale difformità tra le norme italiane e quelle del paese di destinazione dei prodotti. HPS ITALIA S.r.l garantisce le prestazioni dei prodotti di sua fabbricazione solo in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni e tolleranze da questa espressamente indicati, il compratore non è quindi autorizzato a disporre dei prodotti fornitigli da HPS ITALIA S.r.l in modo non conforme alle indicazioni, riconducibili alle Limitazioni delle responsabilità.

Consegna

Resa della merce - Salvo diversamente pattuito, la fornitura dei prodotti si intende franco fabbrica, anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata da HPS ITALIA S.r.l, nel qual caso quest’ultima agirà come mandataria del compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e a rischio del compratore. Passaggio dei rischi – I rischi relativi alla fornitura passano al compratore nel momento in cui i prodotti lasciano lo stabilimento di HPS ITALIA S.r.l salvo che il termine commerciale o le norme applicabili non prevedano un momento anteriore. Se il compratore non prende in consegna i prodotti alla data di consegna per causa diversa da colpa o dolo di HPS ITALIA S.r.l, i rischi passano al compratore al più tardi alla data di consegna convenuta. HPS ITALIA S.r.l non risponde in nessun caso del perimento o del danneggiamento dei prodotti avvenuto dopo il passaggio dei rischi. Il compratore in nessun caso è liberato dall’obbligo di pagare il prezzo quando il perimento o il danneggiamento dei prodotti avviene dopo il passaggio dei rischi. Decorrenza dl termine di consegna – Anche quando le parti abbiano convenuto il momento di decorrenza del termine di consegna, il termine di consegna indicato nella conferma d’ordine non inizierà a decorrere se non al verificarsi delle seguenti condizioni: il compratore abbia provveduto al pagamento della quota di prezzo eventualmente dovuta a titolo di acconto, ed, abbia provveduto all’apertura del credito documentario eventualmente convenuto, conforme al contratto. Se non diversamente pattuito, la consegna franco fabbrica di prodotti avviene mediante l’invio di comunicazione scritta al compratore che i prodotti sono a sua disposizione. Obbligo di HPS ITALIA S.r.l di consegnare la merce – I termini di consegna si intendono approssimativamente a favore di HPS ITALIA S.r.l e comunque con un congruo margine di tolleranza. Qualora sia accertato un ritardo della consegna della merce per colpa di HPS ITALIA S.r.l, il compratore potrà risolvere il contratto, ma solo relativamente alla parte non consegnata, e in ogni caso non prima di aver comunicato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale sua intenzione HPS ITALIA S.r.l ed avergli accordato un nuovo termine di almeno 30gg. Dal ricevimento della comunicazione, entro il quale HPS ITALIA S.r.l potrà consegnare tutta la merce specificata in tale comunicazione e non ancora consegnata. Ciò varrà anche nel caso di consegne ripartite, in relazione alle quali è in particolare inteso che in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne, o la risoluzione parziale del contratto per tale motivo, come consentita dal presente articolo, comporterà il diritto del compratore di risolvere il contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future: E’ comunque esclusa qualsiasi responsabilità di HPS ITALIA S.r.l per danni derivanti da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale. Impedimenti dalla volontà delle parti Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell’impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà di HPS ITALIA S.r.l e del compratore, intervenute dopo la conclusione del contratto che rendano, temporaneamente, impossibile o eccessivamente onerosa la consegna. HPS ITALIA S.r.l venuta a conoscenza dell’impedimento, comunicherà entro un termine ragionevole al compratore l’esistenza dell’impedimento e dove ciò non sia implicito nel tipo di impedimento, i probabili effetti di esso sull’obbligo di consegna. Analogamente HPS ITALIA S.r.l comunicherà al compratore di venir meno dell’impedimento. Entrambi le parti avranno la facoltà di risolvere il contratto, mediante preavviso di un mese, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ritorno qualora, trascorso un periodo ragionevole dalla data di consegna convenuta, l’impegno persista. In nessun caso, al verificarsi delle condizioni descritte nell’articolo, il compratore o HPS ITALIA S.r.l potranno esigere indennizzi di qualsiasi natura.

Pagamenti

I prezzi delle merci si intendono sempre franco fabbrica. I pagamenti e ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a HPS ITALIA S.r.l si intendono netti al domicilio di HPS ITALIA S.r.l. Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, contestualmente alla consegna, presso l’istituto bancario indicato da HPS ITALIA S.r.l. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti e ausiliari di commercio di HPS ITALIA S.r.l non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono a HPS ITALIA S.r.l. Ritardi nei pagamenti – Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti darà il diritto a HPS ITALIA S.r.l di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. HPS ITALIA S.r.l ha comunque il diritto di decorrere della scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora agli interessi moratori, nella misura del tasso di sconto in vigore in Italia, aumentato di 3 punti. Il ritardo nei pagamenti da altresì a HPS ITALIA S.r.l il diritto di escludere la garanzia per tutto il perdio per il quale perdura il ritardo. Il compratore non potrà far valere eventuali inadempimenti di HPS ITALIA S.r.l se non è in regola con i pagamenti. Il compratore è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti di HPS ITALIA S.r.l

Riserva di proprietà

Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà dio HPS ITALIA S.r.l sino al momento del completo pagamento del prezzo.

Eccessiva onerosità sopravvenuta

In caso in cui l’esecuzione degli obblighi di HPS ITALIA S.r.l sia divenuta per qualsiasi motivo imprevedibile eccessivamente onerosa, prima della loro esecuzione, cosi, da modificare per più del 20% il rapporto pattuito, HPS ITALIA S.r.l può chiedere una revisione delle condizioni contrattuali e, in mancanza, dichiarare risolto il contratto.

Interpretazione, modifiche, clausole invalide

Ogni citazione a listino prezzi, condizioni generali o altro materiale di HPS ITALIA S.r.l va riferita ai documenti in vigore al momento della citazione stessa, salvo diverse specifiche. Ogni integrazione o modifica fatta ai contratti a cui si applicano le presenti condizioni generali dovrà essere fatta per iscritto, a pena nullità. La deroga di una o più disposizioni non è da interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di disapplicare le condizioni generali. In caso di disposizioni contrattuali invalide o inefficaci, il contratto nella sua globalità va integrato e interpretato come se contenesse tutte le clausole che consentono di raggiungere, in modo conforme alla legge, lo scopo essenziale perseguito all’accordo contenente le clausole in questione.

Foro competente

Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condioni generali è esclusivamente competente il foro di Cremona. HPS ITALIA S.r.l avrà la facoltà di agire presso il foro del compratore.